福建平潭大唐海上風電有限責任公司平潭長江澳海上風電場工程部分基礎拆除工程招標公告
1.招標條件
本招標項目平潭長江澳海上風電場工程已由（閩發改能源函535號文）批準建設，項目業主為福建平潭大唐海上風電有限責任公司，建設資金來自資本金和銀行貸款（資金來源），出資人及出資比例為福建大唐國際新能源有限責任公司出資80%平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司出資20%，招標人為福建平潭大唐海上風電有限責任公司。項目已具備招標條件，現對該項目的部分基礎拆除工程進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1施工地點：福建省平潭綜合實驗區。
2.2施工規模：按要求完成部分基礎拆除、設備打撈。
2.3計劃施工工期：90天（拆除工作需招標人在取得政府正式下發的拆除文件并下達拆除意見后，方可開始拆除工作）。
2.4招標范圍
（1）平潭長江澳風電場11個機位鋼管樁（1#、3#、9#、10#、18#、25#、26#、27#、28#、29#、36#）拆除工程，3#機位需要打撈1套30m*30m嵌巖平臺，26#、36#機位需要各打撈一套直徑16.4、高80cm封底承臺套箱。拆除工程量明細見第七章工程量清單。（除發包人明確提出需要回收管理的材料，承包人應協助做好物資回收管理工作，其余拆除物資由承包人負責妥善處理，不得違反海洋環評水保、海洋法令要求）”
（2）施工輔助設施項目
承包人應負責技術條款相關施工準備及水上水下活動許可證的辦理。包括(但不限于)：施工方案編制及審查、施工交通，施工供水供電、施工通信、照明系統，臨時生產管理和生活設施，各類倉庫及堆儲安裝場地，加工修配企業，施工期環境保護與水土保持設施，施工期安全觀測，安全防護設施等，并負責由發包人提供的公用設施在施工期的管理、維護。劉工 13681557910
3.投標人資格要求
3.1投標人須在中華人民共和國境內（不含港澳臺）注冊，具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2投標人須具有港口與航道工程施工總承包三級及以上資質或港口與海岸工程專業承包三級及以上資質或電力工程施工總承包三級及以上資質或海洋石油專業承包三級及以上資質。近五年內至少有一項海上施工的相關業績（自投標截止日起倒算）。（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁；國外業績證明需提供對應的中文譯本等）
3.3.投標人擬委派的本項目的項目經理需具有一級注冊建造師（滿足建辦市〔2021〕40號《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》相關要求）及安全生產考核合格證（B證），且在合同實施階段未擔任其他在建工程項目經理職務，擬派項目經理有至少一個海上施工項目經理業績。（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，本項目與擬派項目經理的關聯性文件；國外業績證明需提供對應的中文譯本等）
3.4財務要求：近三年每年凈資產大于0。
3.5投標人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.5.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的（查詢網址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.5.4被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.5.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.5.7在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業名單的；
3.5.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.5.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當地企業信息網）；
3.5.11被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。
3.5.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.5.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。3.6.本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
3.7.本次招標不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1獲取招標文件的時間及地點：凡有意參加投標者，請于2022年5月17日至2022年5月31日17時（北京時間，下同），下載電子招標文件
本招標項目平潭長江澳海上風電場工程已由（閩發改能源函535號文）批準建設，項目業主為福建平潭大唐海上風電有限責任公司，建設資金來自資本金和銀行貸款（資金來源），出資人及出資比例為福建大唐國際新能源有限責任公司出資80%平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司出資20%，招標人為福建平潭大唐海上風電有限責任公司。項目已具備招標條件，現對該項目的部分基礎拆除工程進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1施工地點：福建省平潭綜合實驗區。
2.2施工規模：按要求完成部分基礎拆除、設備打撈。
2.3計劃施工工期：90天（拆除工作需招標人在取得政府正式下發的拆除文件并下達拆除意見后，方可開始拆除工作）。
2.4招標范圍
（1）平潭長江澳風電場11個機位鋼管樁（1#、3#、9#、10#、18#、25#、26#、27#、28#、29#、36#）拆除工程，3#機位需要打撈1套30m*30m嵌巖平臺，26#、36#機位需要各打撈一套直徑16.4、高80cm封底承臺套箱。拆除工程量明細見第七章工程量清單。（除發包人明確提出需要回收管理的材料，承包人應協助做好物資回收管理工作，其余拆除物資由承包人負責妥善處理，不得違反海洋環評水保、海洋法令要求）”
（2）施工輔助設施項目
承包人應負責技術條款相關施工準備及水上水下活動許可證的辦理。包括(但不限于)：施工方案編制及審查、施工交通，施工供水供電、施工通信、照明系統，臨時生產管理和生活設施，各類倉庫及堆儲安裝場地，加工修配企業，施工期環境保護與水土保持設施，施工期安全觀測，安全防護設施等，并負責由發包人提供的公用設施在施工期的管理、維護。劉工 13681557910
3.投標人資格要求
3.1投標人須在中華人民共和國境內（不含港澳臺）注冊，具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2投標人須具有港口與航道工程施工總承包三級及以上資質或港口與海岸工程專業承包三級及以上資質或電力工程施工總承包三級及以上資質或海洋石油專業承包三級及以上資質。近五年內至少有一項海上施工的相關業績（自投標截止日起倒算）。（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁；國外業績證明需提供對應的中文譯本等）
3.3.投標人擬委派的本項目的項目經理需具有一級注冊建造師（滿足建辦市〔2021〕40號《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》相關要求）及安全生產考核合格證（B證），且在合同實施階段未擔任其他在建工程項目經理職務，擬派項目經理有至少一個海上施工項目經理業績。（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，本項目與擬派項目經理的關聯性文件；國外業績證明需提供對應的中文譯本等）
3.4財務要求：近三年每年凈資產大于0。
3.5投標人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.5.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的（查詢網址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.5.4被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.5.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.5.7在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業名單的；
3.5.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.5.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當地企業信息網）；
3.5.11被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。
3.5.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.5.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。3.6.本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
3.7.本次招標不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1獲取招標文件的時間及地點：凡有意參加投標者，請于2022年5月17日至2022年5月31日17時（北京時間，下同），下載電子招標文件
您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯系辦理會員入網注冊事宜，登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件！詳情請咨詢：
聯系人：劉工 13681557910 (微信同號)
郵 箱：1490789738@qq.com