序號

標段名稱

招標范圍或技術規格及數量

交貨期/交貨地點/工期/ 服務期限/服務地點

招標信  息服務  費（元）

1.

D6-14 新能

源公司基于

SDH 數字微

波通信技術

的風電場

（光伏電站）

無線通訊研

究與應用

本項目擬基于 SDH 數字微波通信技 術設計研制配套裝置，分別用于在 （擬） 建的新能源工程項目現場和 已投產發電的新能源場站現場，實現 在建新能源場站在安裝完成后立即 開展風機（光伏）區與中央控制室的 對點聯調及系統調試工作；已并網新 能源場站廠區通訊故障快速切除，建 立臨時通訊。以上述優化為目標制定 電站并網聯調提質增效方案，并進行

計劃開始時間：2024 年 3 月

計劃最終驗收時間：2024 年 12 月，實際開始時間 以發包人通知為準。

1000

序號

標段名稱

招標范圍或技術規格及數量

交貨期/交貨地點/工期/ 服務期限/服務地點

招標信  息服務  費（元）

驗證。通過“基于 SDH 數字微波通信 技術進行風電場（光伏電站）無線通 訊研究與應用，驗證后編寫能效分析 報告。

滿足新能源場站（風電場、光伏電站 各 1 個）現場要求的的 5 臺樣機設 備；至少取得 3 份實用新型專利（收 到國家知識產權局出具的專利授權 通知書），發表 3 篇中文核心期刊學 術論文

2.

D6-17 南昌 交投首批綜 合智慧能源 項目施工及 安裝工程

主要工程內容包括：

（1）合同簽訂前承包人必須取得建 設地點產權相關方同意施工的許可 證明文件。

（2）由承包人負責協調與屋頂產權 方之間的關系，由承包人負責協調屋 頂產權方提供屋面，確保其提供屋頂 供項目建設使用并落實施工建設，相 關費用均由承包人負責；

（3）項目建設期間用地的協調均由 承包人負責；

（4）除組件、逆變器設備甲供外， 其他設備材料的采購，全部設備及材 料運輸、代保管及二次搬運，設備檢 測及人員培訓；

（4）本項目的全部建筑安裝工程施 工；

（5）通過項目范圍內所有設備調試 試驗，并提供在調試過程中需要的材 料和設備；

（6）負責項目建設期間的安全、質 量、進度、環保管理，負責處理與工 程相關的協調工作，工程通過檔案、 竣工驗收等專業驗收以及整體驗收 工作；

（7）辦理并網手續；并承擔上述項 目實施過程中發生的所有的費用。

（8）整體工程移交以及質保期內的 服務；

（9）負責項目檔案歸檔、驗收全部 工作；完成項目整體移交生產；

（10）按照規定購買滿足要求的保 險；

項目建設地點：江西省南  昌市紅谷灘區長運西客   站、公交紅谷灘配套中心、 西湖區朝陽公交樞紐。

計劃工期：2024 年 2 月   18 日-2024 年 5 月 18  日。 總工期為 90 天。

實際開始工作時間按照   監理人開始工作通知中   載明的開始工作時間為   準。在絕對工期不變的情  況下，開工時間另行約定。

1000

序號

標段名稱

招標范圍或技術規格及數量

交貨期/交貨地點/工期/ 服務期限/服務地點

招標信  息服務  費（元）

（11）具備接入天樞云平 臺條件（逆變器云平臺可對外傳輸數 據）并承擔接入費用；

（12）對車棚基礎用地開展地勘工 作；

（13）按照《陸上光伏建設 項目安全管理標準化手冊》規范實 施。

3.

D6-18 廣東

省江門市區

域戶用光伏

發電系統采

購

戶用光伏系統產品采購

項目總體交貨期：2025 年 02 月 28  日前完成全 容量交貨。

1000

序號

標段名稱

資格要求

1.

D6-14 新能

源公司基于

SDH 數字微

波通信技術

的風電場（光

伏電站）無

線通訊研究

與應用

一、基本條件

（1）財務要求：

經營狀況良好（查詢“信用中國”）網站未出現經營異 常）,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態；投標資格未被暫停或 取消。

（2）信譽要求：

未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名  單；未被最高人民法院在“信用中國”網站中列入失 信被執行人名單；在近 3 年內不存在騙取中標、嚴重違約等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在無處置期內的供應商嚴重不 良行為記錄。

（3）其他要求：

應具有獨立訂立合同的資格。單位負責人（法定代表人）為同一人或者存在控股、 管理關系的不同單位不得在同一標段投標；對于同一項目中的有相互制約（例如監 理和被監理）關系的標段，單位負責人（法定代表人）為同一人或者存在控股、管 理關系的不同單位也不得在同一項目的相應標段投標。

近 18 個月內不存在較大及以上生產安全責任事故，或近 1 年內在系統未

序號

標段名稱

資格要求

發生人身死亡事故；未列入江供應商 “黑名單”。

二、專用資格條件

（1）業績要求：

近五年（2019 年 1 月 1 日至投標截止日）投標人需提供新能源場站創新類業績至 少 1 項，包括但不限于新能源設備監測系統開發；軟件研發；科研項目業績。

2.

D6-17 南昌 交投首批綜 合智慧能源 項目施工及 安裝工程

一、基本條件

（1）財務要求：

經營狀況良好（查詢“信用中國” ）網站未出現經營異 常）,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態；投標資格未被暫停或 取消。

（2）信譽要求：

未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名  單；未被最高人民法院在“信用中國”網站中列入失 信被執行人名單；在近 3 年內不存在騙取中標、嚴重違約等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在無處置期內的供應商嚴重不 良行為記錄。

（3）其他要求：

應具有獨立訂立合同的資格。單位負責人（法定代表人）為同一人或者存在控股、 管理關系的不同單位不得在同一標段投標；對于同一項目中的有相互制約（例如監 理和被監理）關系的標段，單位負責人（法定代表人）為同一人或者存在控股、管 理關系的不同單位也不得在同一項目的相應標段投標。

近 18 個月內不存在較大及以上生產安全責任事故，或近 1 年內在系統未 發生人身死亡事故；未列入供應商 “黑名單”。

二、專用資格條件

（1）資質要求：

①必須具有電力工程施工總承包叁級及以上資質。

②必須具有承裝類四級、承修類四級、承試類四級。

③具備有效期內的安全生產許可證。

（2）業績要求：

近五年至少完成兩個總容量不低于 1MW 的分布式光伏項目案例。須提供業績合同復 印件或掃描件（含首頁、工程范圍頁、簽字蓋章頁）。

（3）項目經理的資格要求：

投標人項目經理必須具有二級注冊建造師執業資格且具有安全生產考核合格證書

序號

標段名稱

資格要求

（B證）；

必須具有類似工程管理經驗并擔任 1 個及以上 1MWp 及以上分布式光伏工程的項目 經理。（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，及本項目與 擬派項目經理的關聯性文件等）。

派遣項目經理不得同時擔任兩個及以上建設工程的項目經理，也不得同時擔任本標 段兩個建設工程的項目經理。

3.

D6-18 廣東

省江門市區

域戶用光伏

發電系統采

購

一、基本條件

（1）財務要求：

經營狀況良好（查詢“信用中國）網站未出現經營異 常）,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態；投標資格未被暫?；?nbsp;取消。

（2）信譽要求：

未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名  單；未被最高人民法院在“信用中國”網站中列入失 信被執行人名單；在近 3 年內不存在騙取中標、嚴重違約等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在公司無處置期內的供應商嚴重不 良行為記錄。

（3）其他要求：

應具有獨立訂立合同的資格。單位負責人（法定代表人）為同一人或者存在控股、 管理關系的不同單位不得在同一標段投標；對于同一項目中的有相互制約（例如監 理和被監理）關系的標段，單位負責人（法定代表人）為同一人或者存在控股、管 理關系的不同單位也不得在同一項目的相應標段投標。近 18 個月內不存在較大及以上生產安全責任事故，或近 1 年內在系統未 發生人身死亡事故；未列入供應商 “黑名單”。

二、專用資格條件

（1）資質要求：

取得安全生產許可證.

（2）業績要求：

近 5 年有 2 項 3MW 以上，累計容量不低于 10MW 的新能源（光伏、風電）項目開發 建設業績。（需提供合同關鍵頁掃描件）