項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目的道路施工進行公開招標。
備注：公告查詢以電力招標采購網m.bidijas.cn為準！本網站為經營性收費網站。您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯(lián)系辦理會員入網注冊事宜，并繳費成為正式會員后方可下載詳細的招標公告、報名表格等！為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程以公告詳細內容為準
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：江蘇省揚州市寶應縣夏集鎮(zhèn)。
2.2建設規(guī)模：34164.5m2。（涉及夏集鎮(zhèn)雙塘、雙琚、蘇雅、蔣莊、夏集 5 個村）
2.3計劃工期：自合同簽訂之日起 30 日歷天內完工。
2.4招標范圍：寶應風力發(fā)電項目占用的寶應縣夏集鎮(zhèn)道路修復施工，合計34164.5m2（本次修復道路位于夏集鎮(zhèn) 5 個村，原混凝土道路為不連續(xù)損壞，道路施工需根據道路損壞情況分段進行）。
（1）水泥道路修復施工包括并不限于：原有路面清除、轉運及破碎混凝土垃圾后續(xù)處理、石屑墊層、混凝土路面、路肩、擋墻、排水、警示牌、標識牌等。
（2）臨時工程：施工電源、施工水源、通信、棄土場等由承包人負責落實。
（3）施工中要設置必要的安全措施，設置警示，安全文明施工。
（4）承包人在施工過程中超越發(fā)包人劃定的道路或臨時場地邊界所造成的所有壓耕地、青苗損壞、農用設施損壞及其他設施損壞等均由承包人負責賠償。
（5）承包人在開工前充分向發(fā)包人了解施工區(qū)域內的地下設施分布，必要時采取保護措施，否則在施工中造成地下設施損壞由承包人負責賠償。
（6）配合其他單位的施工。
（7）承包人自行協(xié)調施工期各類政處矛盾，對產生的所有費用自主承擔。
（8）水泥道路恢復后的驗收由鎮(zhèn)政府和各村組織，并滿足鎮(zhèn)政府驗收標準。
（9）承包人在本標段施工期間，應按發(fā)包人制定的環(huán)境保護實施方案，對施工場地進行保護和及時修復，符合環(huán)境保護的要求。
（10）2021 年鎮(zhèn)政府計劃對雙雙路原有道路路面（長 4782 米，原路寬 3.5 米）拓寬至 6 米，承包人對接并配合政府修建，同時保證道路整體驗收合格。
3.投標人的資格要求
3.1投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2投標人必須具有市政公用工程施工總承包三級及以上資質。
3.3投標人擬派項目經理須具備房建或市政工程專業(yè)二級注冊建造師及以上資格，具備有效的安全生產考核合格證書（B 證）。
3.4本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.5投標人不得有以下情況，否則其投標作無效處理：
a)被列入公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
b)對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的
c)采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發(fā)生過較大及以上責任事故的， 責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
d)被法院列為失信被執(zhí)行人或終結本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人，且未被撤銷的；
e)信用中國官網被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
f)供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監(jiān)管服務平臺被列入黑名單的，或者被列入失信聯(lián)合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
g)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；
h)財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的
i)無國家或行業(yè)協(xié)會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的（信息核實網站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網站及資質）；
j)為他人提供擔保 的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址： 當?shù)仄髽I(yè)信息網）；
k)被法院列為被執(zhí)行人，且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；
4.招標文件的獲取
獲取招標文件的時間：凡有意參加投標者，請于 2021 年 2 月 2 日 9 時至2021 年 2 月 18 日 17 時（北京時間，下同），登錄下載電子招標文件
備注：公告查詢以電力招標采購網m.bidijas.cn為準！本網站為經營性收費網站。您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯(lián)系辦理會員入網注冊事宜，并繳費成為正式會員后方可下載詳細的招標公告、報名表格等！為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程以公告詳細內容為準
聯(lián)系人：王 清
電話：010-53310586
手機：18810099894 18010029459
微信號：清秋 18810099894
QQ:2354340029(添加備注：單位名稱+聯(lián)系人+手機號）
郵箱：wangqing291723@163.com
電力招標采購網由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業(yè)網站，13年的專業(yè)服務，成就行業(yè)領導品牌
