100MWp光伏110kV升壓站及送電線路EPC總承包項目招標公告
項目已具備招標條件，現對該項目的 110kV 升壓站及送出線路EPC 總承包進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：青海省海南州共和縣塔拉灘。
2.2建設規模：新建一座 110kV 升壓站（1×100000kVA)及送出線路 EPC 總承包工程。
2.3計劃工期：預計 2021 年 5 月 5 日開工，2021 年 7 月 30 日帶電投運。
根據項目工期及現場需要，存在提前進場可能，關于具體進場開工及進場安排，承包方要按照發包人及監理人調度安排執行，提前進場費用已包含在 EPC 總承包費用中。
2.4招標范圍：大唐共和 100MW 平價光伏項目 110kV 升壓站及送出線路工程勘察設
計、設備采購（除主變、GIS、儲能甲供設備外）、建筑及安裝、調試一體 EPC 總承包工程，
包括（但不僅限于）：
2.4.1升壓站
1）110kV 升壓站（含 2MW/4MWh 儲能）工程詳勘，施工圖，竣工圖，優化設計，設計報告，設計專篇，設計總結，根據接入系統批復完善涉網的設計等。
2）除主變、GIS、儲能甲供設備外的所有設備采購，包括發包人提供主變、GIS、儲能甲供設備和承包人采購的設備卸貨、保管、二次倒運。
3）110kV 升壓站（含 2MW/4MWh 儲能）建筑工程、安裝工程、調試工程、驗收工程等。
4）光伏場區進站電纜及光纜由光伏場區內施工單位施工至 110kV 升壓站承包人指定圍墻入口處，承包人負責穿越圍墻及圍墻內所有施工和調試。
5）涉網設備的設計、采購、安裝、調試必須滿足海南州電網和青海省電網公司的要求， 特別是滿足電網兩個細則的要求，并且負責將本項目接入青海省新能源大數據中心，滿足招標人功能實現。
2.4.2送出線路
本項目送出線路包括但不限于可研、勘察及設計、設備與材料采購、設備材料試驗檢驗、建筑工程、安裝工程施工、設備及系統調試、線路穿越、電網驗收、質量保證期內的維保服務；負責辦理線路路徑協議，并取得線路可研評審意見；負責線路林評、臨時用地、征租地、占地補償及地方關系協調、線路穿（跨）越鐵路（公路、線路）、協調接入系統批復手續辦理等與項目相關的所有工作；確保本項目取得 2020 年核準電價。
2.4.3接入系統工程
330kV 思明變 110kV 進線間隔電纜及光纜的接入施工，包括 330kV 思明變對于本項目接入所缺設備和材料的采購、施工和調試，滿足招標人功能實現。
2.4.4其他
1）本項目場地平整、消防、防雷接地、安全、標準化整治等所有專項的設計、施工以及驗收，拿到相關部門的審查通過報告或批復文件；
2）辦理大唐共和 100MW 平價光伏項目在海南州電網和青海省電網公司入網的所有手續，并取得項目電網公司同意并網通知等文件。
3）辦理項目的施工及安全許可證、質量監督證書，取得相關通過驗收文件；
4）組織項目各階段驗收，移交生產，性能質量保證，工程質量保修期限的服務等，并按照大唐檔案管理要求，將全部技術資料整理歸檔。
5）本項目為 EPC 總承包工程，除以上內容外，包括為滿足業主要求或合同隱含要求的任何工作，以及合同中雖未提及但是為了工程的安全和穩定、工程的順利完成和有效運行所需的所有工作均由投標人負責，且費用不增加，要求 EPC 總承包各項目實施依法合規。
3.投標人資格要求
3.1投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2投標人為獨立投標人的，施工資質須具備電力工程施工總承包一級或輸變電工程專業承包一級及以上資質；設計資質須具備電力工程設計（送電工程、變電工程）乙級及以上資質。近五年內須具有 2 個及以上 110kV 及以上升壓站工程 EPC 總承包和 2 個及以上送出線路工程 EPC 總承包投運業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，竣工類證明材料等，國外業績證明需提供對應的中文譯本）。
3.2.1其中，投標人擬派項目經理須具備一級注冊建造師執業資格、具有有效的安全生產考核合格證書（B 類）且在合同實施階段未擔任其他在建工程項目經理職務，擬派項目
經理具有從事類似項目管理工作經歷，并擔任過 1 個及以上 110kV 及以上升壓站工程施工總承包及 1 個及以上送出線路工程施工總承包，已投運業績；（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，竣工類證明材料及本項目與擬派項目經理的關聯性文件；國外業績證明需提供對應的中文譯本等）
3.2.2投標人須具備承裝二級和承試二級電力設施許可證，滿足《承裝（修、試）電力設施許可證管理辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第 36 號)相關要求。
3.3財務要求：近三年每年凈資產大于 0；
3.4本次招標（接受）聯合體投標。聯合體投標的，應滿足下列要求：
（1）聯合體成員中施工單位需滿足電力工程施工總承包一級或輸變電工程專業承包一級及以上資質，近 5 年須具有 2 個及以上 110kV 及以上升壓站工程施工總承包和 2 個及以上送出線路工程施工總承包投運業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，竣工類證明材料等，國外業績證明需提供對應的中文譯本）。（2）聯合體成員中設計單位需滿足電力工程設計（送電工程、變電工程）乙級及以上資質要求，近 5 年須具有 2 個及以上 110kV 及以上升壓站設計投運業績和 2 個及以上送出線路工程的設計投運業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，竣工類證明材料等，國外業績證明需提供對應的中文譯本）。（3）其中一方須具有有效的安全生產許可證。（4）施工單位為聯合體牽頭人（5）聯合體數量不超過兩家（6）項目經理業績應滿足 3.2.1 要求。
3.5投標人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.5.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合 懲 戒 “ 黑 名 單 ” 或 安 全 生 產 不 良 記 錄 “ 黑 名 單 ” 的
3.5.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.5.4被法院列為失信被執行人 或終結本次執行案件的被執行人，且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.5.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的， 或者在企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.5.7在國家企業信用信息公示系統被列入嚴重違法失信企業名單的；
3.5.8財 務 賬 戶 以 及 主 要 資 產 被 凍 結 、 查 封 的
3.5.9無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的（信息核實網站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網站及資質）；
3.5.10為他人提供擔保的， 且擔保金額超過凈資產總額的（ 查詢網址：當地企業信息網）；
3.5.11被法院列為被執行人，招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。
3.5.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.5.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.6本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
4.招標文件的獲取
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄m.bidijas.cn會員區后查閱公告，根據會員區招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯系人：馬工
咨詢電話：010-51957412 ，010-53310966
手 機：18701298819， 13716111570;
傳 真：010-51957412
電力公眾微信號:18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網由工業和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業從事電力系統招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業網站，13年的專業服務，成就行業領導品牌。